Naef - Leaderboard

Marchés publics / Autres entités adjudicatrices

Les avis contenus dans la présente rubrique sont repris de la plateforme www.simap.ch, laquelle constitue l’organe officiel de publication en matière de marchés publics (art. 48 de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics ; A-IMP / art. 22 du règlement d’application de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics du 29 juin 2022 ; RLMP-VD). Ils sont publiés gratuitement à titre purement informatif. Seuls les avis parus sur la plateforme www.simap.ch font foi.

Annonce préalable

N° de la publication simap: 33627-01

Non soumis aux accords internationaux

Marché de travaux de constructions

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Transports Montreux-Vevey-Riviera SA - Infrastructure Projets

Service organisateur/Entité organisatrice
Transports Montreux-Vevey-Riviera SA - Infrastructure Projets,
à l'intention de Ronald Doppler, Rue de la Gare 22, 1820 Montreux,
Tél. +41775013796,
E-mail: r.doppler@mob.ch,
https://www.mob.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur: Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte

1.5 Genre de marché: Marché de travaux de constructions

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché:
MVR-N : RENOUVELLEMENT LIGNE MONTREUX–ROCHERS-DE-NAYE - Travaux Génie Civil

2.2 Référence / numéro de projet:
33627

2.4 Objet du marché

Dans le cadre de la modernisation de la ligne Montreux–Rochers-de-Naye, le MVR prévoit la mise sur le marché de travaux de génie civil portant sur :

  • l’assainissement et le remplacement d’ouvrages d’art (ponts des Planches, de Toveyre, du Tremblex et des Raveyres),
  • la création et le renouvellement de sous-stations électriques (Montreux, Caux, Crêt‑d’Y‑Bau et Rochers‑de‑Naye),
  • la modification du faisceau de voies en gare de Montreux,
  • la création d’un centre de maintenance à Montreux,
  • la réalisation d’un nouveau point de croisement à Crêt‑d’Y‑Bau,
  • la modernisation des gares et haltes,
  • ainsi que le renouvellement des installations de sécurité de la ligne.


Description sommaire des marchés de génie civil – Modernisation de la ligne Montreux–Rochers-de-Naye :


Assainissement du pont et de la halte des Planches

Ce marché porte sur l’assainissement et le renforcement du pont métallique des Planches ainsi que la modernisation complète de la halte.

Les travaux comprennent le traitement et le renforcement de la structure métallique, le renforcement des éléments en béton, la reconstruction et l’allongement du quai, le renouvellement de l’abri et des équipements voyageurs, ainsi que la remise à neuf de l’infrastructure ferroviaire au droit de l’ouvrage.


Renouvellement de la sous-station de Naye

Le marché concerne la réalisation du nouveau bâtiment de la sous-station électrique de Naye, située à environ 2’000 m d’altitude.

Les prestations incluent les travaux de génie civil du bâtiment, les galeries et structures métalliques associées, la réalisation des chambres à câbles et batteries de tubes, ainsi que des adaptations provisoires de la ligne de contact.


Modification du faisceau de voies en gare de Montreux

Ce marché vise la modification et la réorganisation du faisceau de voies de services en gare de Montreux.

Il comprend les travaux de démontage et de reconstruction de la voie ferrée, les terrassements, la réalisation de l’infrastructure ferroviaire, les fondations pour la ligne de contact ainsi que les réseaux de câbles.


Centre de maintenance et sous-station de Montreux

Le marché porte sur la construction du futur centre de maintenance du matériel roulant et de la sous-station associée à Montreux.

Les travaux comprennent les ouvrages de soutènement et de protection, les travaux spéciaux et d’excavation, la construction du bâtiment, les infrastructures ferroviaires et les équipements de génie civil nécessaires à l’exploitation future du site.


Renouvellement de la sous-station de Caux

Ce marché concerne la réalisation d’une nouvelle sous-station électrique enterrée à Caux.

Les prestations comprennent la construction du bâtiment, les chambres à câbles et batteries de tubes, ainsi que la démolition et la reconstruction d’un mur en pierre afin d’assurer une intégration paysagère dans le talus existant.


Croisement de Crêt‑d’Y‑Bau, renouvellement de la halte et de la sous-station

Le marché comprend la création d’un nouveau point de croisement à Crêt‑d’Y‑Bau, le renouvellement de la halte et la construction d’une sous-station.

Les travaux incluent le renforcement des accès, les ouvrages de soutènement et de protection, la réalisation des quais et bâtiments, le renouvellement complet de l’infrastructure ferroviaire et les travaux de voie.


Pont de Toveyre

Ce marché vise le renforcement structurel du pont de Toveyre afin de garantir sa pérennité et sa compatibilité avec les charges futures.

Les travaux consistent principalement à la réalisation d’une nouvelle dalle en béton fibré à ultra‑hautes performances (BFUP) ainsi qu’au renforcement des culées par tirants d’ancrage.


Pont du Tremblex

Le marché concerne la démolition du pont métallique existant du Tremblex et la construction d’un nouvel ouvrage métallique avec pile centrale.

Il inclut également le renforcement des fondations par micropieux, les travaux spéciaux nécessaires à l’installation des moyens de levage, ainsi que les aménagements d’accès à la halte.


Pont de la route des Raveyres et halte Haut‑de‑Caux

Ce marché porte sur le remplacement complet du pont métallique des Raveyres et la modernisation de la halte attenante.

Les travaux comprennent la démolition de l’ouvrage existant, la construction d’un nouveau pont métallique avec nouvelles culées en béton armé, la création de quais en gradins et l’adaptation des accès routiers et piétons.


Renouvellement de la gare des Rochers‑de‑Naye

Le marché vise la modernisation complète de la gare terminus des Rochers‑de‑Naye.

Il comprend la reconstruction des quais, le renouvellement de l’infrastructure ferroviaire, la reprise en sous‑œuvre, l’extension et la transformation des bâtiments voyageurs et techniques, ainsi que les travaux de voie et de ligne de contact.


Renouvellement des installations de sécurité – bâtiments techniques

Ce marché concerne la construction de trois nouveaux bâtiments techniques destinés aux installations de sécurité de la ligne, situés à Glion, Caux et Naye.

Les travaux incluent les ouvrages de génie civil des bâtiments hors‑sol et semi‑enterrés, les travaux spéciaux ponctuels, ainsi que le renouvellement des infrastructures de câbles associées.

2.5 Lieu du marché:
1820 Montreux

2.6 Marché divisé en lots? Non

2.8 Des variantes sont-elles admises? Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises? Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: Dates indicative des procédures d'appel d'offres dans le document annexé

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude:
conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable: sous www.simap.ch
Langues des documents de l'annonce préalable: Français