Marchés publics / Communes
Les avis contenus dans la présente rubrique sont repris de la plateforme www.simap.ch, laquelle constitue l’organe officiel de publication en matière de marchés publics (art. 48 de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics ; A-IMP / art. 22 du règlement d’application de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics du 29 juin 2022 ; RLMP-VD). Ils sont publiés gratuitement à titre purement informatif. Seuls les avis parus sur la plateforme www.simap.ch font foi.
Avis d'appel d'offres - Résumé
N° de la publication simap: 25789-01
Soumis aux accords internationaux
Marché de travaux de constructions
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Ville de Crissier (Marzano Polikar architectes)
Service organisateur/Entité organisatrice
Ville de Crissier (Marzano Polikar architectes),
Chemin de Chisaz 1, 1023 Crissier,
Tél. +41216319611,
E-mail: batiments@crissier.ch
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.12.2025 Heure: 11:00
Exigences formelles: Attention, la date et heure délais mentionnés ci-dessus fait foi.
Les offres en retard ne seront pas prises en compte.
1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Genre du Marché de travaux de constructions: planning_and_execution
2.2 Titre du projet du marché:
Nouvelle Ecole des Noutes - CFC 23 Installations électriques - Appel d'offres, LOT104
2.3 Référence / numéro de projet: 25789
Construction de la nouvelle école des Noutes :
- Démolition de l'école existante et des bâtiments annexes
- Construction de 3 nouveaux bâtiments
- Aménagements extérieurs
3. Conditions
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au 09.12.2025
Prix: aucun
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch
